疫情导致工程施工延误的工期
、费用是否可以索赔?

〖壹〗、疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔 ，费用索赔需根据具体情况分担 。工期索赔 在建设工程领域
，由于新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发且至今尚未找到行之有效的治疗手段，为了避免疫情扩散 ，各省市采取措施限制农民工流动 、推迟开复工日期
，这些措施直接导致了施工单位的工期延误
。

〖贰〗
、施工期间因疫情、风雨雪极端天气等不可抗力因素影响施工工期，一般 无权进行费用索赔 ，但可依据合同约定主张工期顺延。具体分析如下：索赔依据合同条款依据备案《施工合同》（GF—2017—0201）：通用条款明确不可抗力定义
，包括自然灾害和社会性突发事件，专用条款补充疫情为不可抗力情形 。

〖叁〗 、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的 ，应当顺延工期，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任
。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出
，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形 ，应将约定的工期顺延。

〖肆〗
、综上所述
，在疫情构成不可抗力的情况下，且是导致工期延误的直接原因时 ，可以构成建设工程施工合同中工期延误违约责任的免责事由 。

〖伍〗、根据法律规定
，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响 ，部分或者全部免除责任
。在工程项目中
，因疫情导致工地停工 、人员无法进场、材料设备无法运输等，使得工程无法按照原计划进度进行施工 ，承包人有权要求顺延工期。

新冠肺炎疫情为不可抗力!因疫情导致建设工期延误,应将工期顺延

〖壹〗
、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的
，应当顺延工期，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任 。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出 ，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形
，应将约定的工期顺延。

〖贰〗、江苏省住建厅：2020年1月28日发布通知，要求参建各方将疫情防控导致的工期延误视为合同中的不可抗力情形 ，建设单位应顺延工期
。南昌市城乡建设局：2020年2月2日发布紧急通知
，明确因疫情防控导致的工期延误属于《合同》约定的不可抗力，建设单位需顺延工期。

〖叁〗 、全国人大法工委明确新冠肺炎疫情属于不可抗力 。法律依据：根据《民法总则》第一百八十条第二款 ，不可抗力是指不能预见
、不能避免且不能克服的客观情况
。新冠肺炎疫情作为突发公共卫生事件
，符合不可抗力的法律定义。

重磅!疫情影响下工期和造价如何计算?

疫情影响下，工期顺延天数根据不同阶段按特定公式计算 ，费用计算涵盖提前竣工、疫情防控 、窝工
、降效等费用
，增加费用应与工程进度款同期支付，应急工程结算有特殊规定 。工期顺延计算复工前：顺延天数计算公式为顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日
。若计划复工日无法确定 ，可按2022年2月16日取定。

北京市2022年关于疫情防控费用及疫情影响下的造价及工期调整办法如下：疫情防控措施费：双方可协商确定费用标准 。协商不成时
，按每人每天20元至40元的标准计取
。停工损失费用：据实结算待岗工资，原则上不低于北京市最低工资标准。窝工降效费用：封控区按35%～45%调整 。管控区按20%～40%调整
。

费用调整原则：包括疫情防控应急措施费用、停工损失费用 、窝工降效费用
、赶工措施增加费用和其他费用 ，计取税金后计入工程造价，据实调整合同价款。 疫情防控措施费：按受应急措施影响的具体情况和施工单位现场人员实际人数
，每人每天计取20元至40元标准，包干使用 。隔离观察期间工资按正常工资计取。

因窝工降效导致的顺延工期天数由发承包双方协商确定并以签证方式共同确认；协商不能达成一致意见的 ，可按工程所在区域（封控区、管控区 、防范区）的不同
，分别按实际受影响期间的35%～45%
、20%～40%、15%～25%确定工期顺延天数
。

费用计取与工期调整 新冠疫情防控增加费计入其他项目费，只计取税金。因疫情防控政策加强影响工期的 ，按照以下原则顺延：工地停工天数根据疫情防控要求的停工 、可复工时间计算
，工期顺延 。因承包人疫情防控方案不到位，不能及时复工造成的工期延误 ，由承包人承担
。

防疫费用应计入工程造价
，且不得摊派到务工人员。

疫情影响下工程项目面临的种种问题,上海法院怎么说?

上海法院及相关政府部门针对疫情影响下工程项目面临的问题，主要从工期顺延、费用分担
、合同结算等方面给出了指导意见和处理原则 。具体如下：工期顺延因疫情导致停工的 ，一般可顺延工期：上海法院认为
，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力
。

农民工代表赵女士称，因疫情叠加欠薪 ，工友们生活陷入困境，急需工资安心过年。法院行动：跨区域协作破解执行难题快速响应机制四中院执行局接电后立即成立专项小组
，指定专人对接案件，同步联系债务人所在地的成都高新技术产业开发区人民法院执行局 ，启动跨区域协作流程 。

上海在疫情防控过程中面临着诸多挑战和困难
，出现的一些现象不能简单地用“谜团”或“不正常 ”来解释
。我们应该以客观、理性的态度看待上海的疫情防控工作，尊重科学和专业 ，避免传播未经证实的信息和不实猜测。同时
，我们也应该从上海的疫情防控中吸取经验教训，不断完善我国的疫情防控体系和应急管理能力 。

疫情期间上海的种种现象 ，既暴露了疫情防控面临的挑战
，也撕开了部分人伪善的面具，凸显了人性在灾难面前的复杂表现
。物资分配引发矛盾 ，地域歧视凸显在疫情封控期间
，上海物资分配问题引发了广泛关注和争议。

上海酷岛理想村负责人:停工超两个月,解封后难有「报复性消费」_百度...

〖壹〗 、上海酷岛理想村负责人沈杨培表示，疫情使项目停工超两个月 ，解封后难有“报复性消费
”，以下是对相关内容的详细阐述：疫情对项目的影响 工期滞后：酷岛理想村位于金山区漕泾郊野公园核心区域
，原计划今年年底交付，受疫情影响工程停工超两个月 。